Если истек срок окончания работ – истек срок контракта?

Кассационный суд согласился с доводами истца ООО "С", что срок окончания работ, согласованный сторонами, не может являться сроком прекращения контракта, срок действия которого согласован сторонами моментом фактического исполнения обязательств сторонами контракта. И с учетом того, что сторонами был согласован срок оплаты принятых Заказчиком работ, не позднее определенной даты, а также согласился с правомерностью требований истца – Подрядчика о взыскании неустойки за весь период просрочки оплаты его работ, начиная с  истечения согласованной сторонами предельной даты расчетов. Отменив принятые судебные акты суд направил дело на новое рассмотрение в суд I инстанции, которым требования истца – Подрядчика были полностью удовлетворены и в его пользу с Заказчика взысканы и  стоимость выполненных работ и договорная  неустойка.

В апелляционном суде решение суда было оставлено без изменений.

Вывод: если стороны согласовали в договоре подряда начало и окончание работы подрядчика - это условие о сроках выполнения работ, и данное условие нельзя отождествлять с  моментом окончания срока договора. Если в контракте указано, что контракт действует до полного исполнения сторонами обязательств, то пока стороны не произведут все расчеты – передача результата работ, оплата работ, контракт продолжает действовать и действуют его условия по договорной неустойке.

Дело А58-хххх/2013 проведено с участием на стороне истца специалистами ООО "Юридическая фирма "Равновесие".